Договор на услуги экскаватора земляные работы

Договор на земляные работы

Договор на услуги экскаватора земляные работы

На основании постановления главы администрации от «___»____________201__г.

за №___________________ «Управление» закрепляет за «Заказчиком» для строительства ________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ наименование объекта земельный участок площадью _________________ квадратных метров в границах, обозначенных в акте об отводе границ участка в натуре.

1.2. На предоставленном участке «Подрядчик» обязан возвести___________________________________________ производственных зданий ____________________________ кв.

м, жилой площади ___________________________кв. м, общей сметной стоимостью _______________________ млн.

Договор подряда на выполнение работ

начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (ст.

Предмет договора 1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение ________________________________ (виды работ), объем которых и сроки сдачи (разово, поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора. 1.2. Стоимость работ по договору определяется договорной ценой, составляющей _________ рублей.

Оплата производится по мере сдачи промежуточных видов работ платежными поручениями. 1.3.

Договор на земляные работы образец скачать

В данном случае выступает результат выполненной работы.

Важно расписать все земляные работы, которые должен выполнить подрядчик, с использованием той или иной строительной техники и разрешительной документации.

При этом, если в договоре подряда не предусмотрено личное выполнение земляных работ подрядчиком, то он имеет право привлекать третьих лиц, так званных субподрядчиков. Однако, ответственность за выполнение работ несёт генеральный подрядчик.

Следующий момент по договору подряда на земляные работы – это сроки выполнения работ, с указанием начального и финального старта.

Возможен вариант распределения выполнения земельных работ по этапам.

Договор на проведение плановых (аварийных) земляных и землеустроительных работ

Права и обязанности сторон 2.

Управление обязуется: 2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Исполнителя при проведении плановых (аварийных) земляных работ, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации. 2.2.

В течение 24 часов с момента получения письменного уведомления Исполнителя об окончании проведения земляных и землеустроительных работ (далее – уведомление) принять по акту приема-передачи восстановленный в первоначальный вид участок проведения работ.

3. Управление вправе: 3.1.

В случае невыполнения Исполнителем обязательств в соответствии с пунктом 6 Договора, установить дополнительные сроки для исполнения обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, восстановлению нарушенного благоустройства не позднее, чем за три дня до их окончания, на основании письменного обращения Исполнителя.

3.2.

Факт передачи должен быть подтвержден документально (регистрация в журнале выдачи нарядов и распоряжений). Если необходимы дополнительные наряды на выполнение работ (например, наряд на выполнение пожароопасных работ и т. д.), то их необходимо указать в данном наряде-допуске.

Копия наряда-допуска, включая фрагмент плана, остается у ответственного лица Заказчика.

  • Ответственное лицо Заказчика контролирует продвижение строительных работ, а также соблюдение поставленных требований и норм (например, крепление котлованов и траншей, устойчивость откосов, меры, которые были определены в связи с загрязнением грунта, соблюдение требований при ручной выемке грунта и т.
  • Инфо Необходимые документы, подтверждающие факт утилизации, необходимо подавать через ответственных лиц Заказчика.

    1. Отходы необходимо собирать и утилизировать отдельно по видам материалов (например, строительный мусор, древесина, лом, высококачественная сталь и т. д.)

    Договор подряда на земляные работы

    Выполнение данных действий предполагает высокопрофессиональный и ответственный подход к их организации, неукоснительного соблюдения всего комплекса требований СНиП.

    На данном этапе строительства заказчику очень важно выбрать правильного подрядчика, имеющего необходимый опыт и материально техническую базу, ведь от того как будет выполнен первый этап строительства – земляные работы — зависят и все последующие.

    – это соглашение, по условиям которого одна сторона (подрядчик) должна выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенные земляные работы и сдать их результат заказчику, который, свою очередь, обязан принять этот результат и произвести оплату.

    Гражданский кодекс РФ определяет данный договор подряда как возмездный, консенсуальный и взаимный. Предметом сделки выступает результат выполненной работы, им может быть создание новой вещи или изменение уже существующей.

    ПОДРЯДЧИК обязуется:3.2.1. Инфо Условия и сроки оказания услуг Работы производятся в дневное и ночное время суток. Производством работ руководит ответственный представитель «Заказчика».

    Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

    Приложение 5 К административному регламенту

    договор подряда на разработку котлована

    От того, как будут выполненные земляные работы, будет в дальнейшем зависеть всё строительство.Вот поэтому главная задача заказчика – это выбрать честного и хорошего подрядчика, имеющего опыт и всю необходимую техническую базу.

    Как только вы определились с выбором, важно заключить с подрядчиком соглашение, а иным словами – юридический договор подряда на земляные работы, в котором прописываются все условия сотрудничества.

    Согласно данному документу одна сторона (подрядчик) обязывается выполнить по заданию заказчика указанные виды земельных работ и сдать их в установленные сроки.

    Договорподряда на выполнение работ

    2. Сумма договора и порядок оплаты 2.1.

    Сумма договора …………………………………………………….……… и составляет (согласно прилагаемой смете / является договорной) …………………………………………………………………………………/.….….…….рублей. (прописью и цифрами ) 2.2. Сумма договора включает в себя ……………………………………………….…….… 2.3.

    Заказчик производит Подрядчику оплату работ в следующем порядке: ………………………………………………………………………………….….…………….… (единовременно, поэтапно) ………………………………………………………………………………….….…………….… (предоплата в размере …. руб. или % «….» …………….

    20 ……) ………………………………………………………………………………….….…………….… (этап № 1 оплата выполненных работ по ….) ………………………………………………………………………………….….…………….… (этап № 2 оплата выполненных работ по ….) ………………………………………………………………………………….….…………….

    … (этап № 3 оплата при (в течение ….

    Источник: https://ekspert-m.ru/dogovor-na-zemljanye-raboty-54798/

    Договор на выполнение земляных работ образец

    Договор на услуги экскаватора земляные работы

    Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте. График работы: 6 дней в неделю, не менее 8 часов в сутки.

    Договор действителен до 31. 12. 2007 г. 6. Обязательства «Исполнителя» Для выполнения условий настоящего договора «Исполнитель» обязуется: После оплаты «Заказчиком» аванса, в течении трёх дней предоставить технику (экскаватор, гидромолот) на объект и начать работу.

    Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

    Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

    Сыктывкар « » 201 г.

    Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

    • вскрытие кабельных желобов и лотков, а также
    • механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

    Для проведения этих работ необходим наряд-допуск на выполнение земляных работ, а при проведении этих работ на территории Заказчика дополнительно требуется разрешение на выполнение работ.

    1. Зоной безопасности считается зона, ограниченная не менее 1 м с каждой стороны от линии, измеряя от внешнего края трубопровода/кабельной трассы (далее именуются линии), а также зона над линиями до уровня поверхности.

    В пределах этой зоны безопасности применение машин запрещено. Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

    Накладные для перевозки мусора, после сверки, подписываются ответственными представителями «Заказчика» и «Исполнителя» в конце рабочей смены. Накладные на перевозку оформляются ответственным представителем «Заказчика» с указанием в них наименования объекта, наименования машины, ФИО водителя, количества вывезенного замусоренного грунта и скрепляются штампом.

    Данные накладных и актов выполненных работ, являются основанием для выписки счета-фактуры за оказанные Услуги. Акты выполненных работ составляются в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у «Заказчика» и «Исполнителя». 4.

    При превышении объёма предполагаемых работ, «Заказчик» оплачивает работу согласно п.

    Предмет договора Предметом настоящего договора является оказание «Исполнителем» услуг по извлечении и транспортировке 5000 Кбм грунта, находящихся по адресу: и дальнейшей их утилизации. 2.

    Стоимость услуг Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг по настоящему договору определяется ценой обозначенной в данном договоре и рассчитывается по фактически вывезенному объёму единицей автотранспорта с учетом НДС.

    Стоимость извлечения 1 Кбм замусоренного грунта и вывоз его на свалку, 300 рублей в кузове автосамосвала. При возникновении необходимости оказания «Исполнителем» дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору. 3.

    за № «Управление» закрепляет за «Заказчиком» для строительства наименование объекта земельный участок площадью квадратных метров в границах, обозначенных в акте об отводе границ участка в натуре. 1.2.

    На предоставленном участке «Подрядчик» обязан возвести производственных зданий кв. м, жилой площади кв. м, общей сметной стоимостью млн. руб. 1.3. «Подрядчик» должен приступить к строительным работам на участке не позднее « » 201 г.

    1.3. настоящего договора.

    пересадить в срок до __________________ подлежащие сносу зеленые насаждения: берез ________________шт.,тополей _______________ шт., кустов _______________ шт.

    и оплатить гражданам до начала строительства стоимость фруктово-ягодных насаждений и посевов, отчуждаемых у них, по оценке комиссии «Управления»;2.2.5.

    содержать отводимый ему участок и прилегающие к нему улицы, проезды, санитарно-защитные зоны в должном санитарном состоянии;2.2.6. до момента сноса строений, перечисленных в п. 2.2. (б, в) производить поддерживающий ремонт этих строений и не ухудшать жилищно-бытовых условий проживающих;2.2.7.

    сохранить все зеленые насаждения на участке, не подлежащие пересадке или вырубке согласно письменного разрешения или согласования Управления ГО и ЧС г. Сыктывкара РК ;2.2.8. не нарушать существующие водостоки;2.2.9.

    Сыктывкар « » 201 г.

    Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

    Узнайте к чему:  Закон о льготах матерям одиночкам

    1.1. При использовании переносных электрических приборов необходимо соблюдать соответствующие предписания и периодичность проведения технического обслуживания и проверок (не менее одного раза в полгода; на строительных площадках каждые три месяца).

    Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

      При транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении загрязняющих воду веществ необходимо соблюдать принципы обращения с такими веществами. Мыть транспортные средства, рабочие машины и прочие сооружения разрешается только в предусмотренных для этого местах. Забор и отвод воды из систем пожаротушения разрешается только в целях тушения пожаров. Почва/грунтовые воды

    Вредные вещества всех видов не должны приводить к загрязнению почвы и грунтовых вод.

    При производстве работ проводить оптимизацию использования отведенных участков постоянного и временного землепользования с целью уменьшения площади техногенного воздействия. Применяемые машины и устройства должны быть герметичными или быть защищены посредством поддонов.

    11. Реквизиты сторон Исполнитель: ООО » … Обеспечить пожарно-сторожевую охрану объекта и нести ответственность за сохранность механизмов и другого имущества «Исполнителя». 8. Разрешение споров Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.

    При выполнении настоящего договора Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

    В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде. 9. Ответственность сторон Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. 10. Обеспечить выполнение Работ своими или привлеченными силами, надлежащего качества.

    В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц, всю ответственность за их действия в рамках договора подряда на выполнение работ и услуг перед Заказчиком несет Подрядчик.3.2.2.

    Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ.ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

    Сыктывкар « » 201 г.

    Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

    Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

    Сыктывкар « » 201 г.

    Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

    Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.3.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работы.3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется:3.4.1. Предоставить Подрядчику объём Работ.3.4.2.

    Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.3.6.

    Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору:4.1.1.

    В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет Подрядчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

    Договор подряда на выполнение земляных работ котлована

    Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего Договора.2.2. Оплата производится после выполнения Работ, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом, в установленные сроки.

    Допускается поэтапная оплата Работ, а также выплата аванса в счет выполнения будущих Работ. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ3.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.3.2. ПОДРЯДЧИК обязуется:3.2.1.

    Договор подряда на выполнение земляных работ

    Договор на услуги экскаватора земляные работы

    Договор подряда на земляные работы

    • обязанность вести перечень опасных веществ
    • обязанность составлять инструкции по использованию
    • обязанность по общей защите
    1. Для защиты здоровья необходимо соблюдать:
    • правила техники безопасности
    • общие рабочие инструкции
    • общепризнанные правила
      • техники безопасности
      • производственной медицины
      • гигиены труда
    1. Последовательность мер безопасности
    • технические меры
    • организационные меры
    • индивидуальные меры
    1. Обращение с источниками излучения

    Применение радиоактивных установок и обращение с ними (например, источниками излучения для контроля просвечиванием) на территории Заказчика необходимо согласовывать с ответственным за радиационную безопасность Заказчика.

    По требованию должны предъявляться документы, подтверждающие факт утилизации.

    • Отходы должны складироваться (временное накопление) в специально отведенных для этого местах, не допускается несанкционированно складирование отходов.
    • Утилизацию с учетом возможности использования систем утилизации Заказчика необходимо согласовывать с ответственными лицами Заказчика. Необходимые документы, подтверждающие факт утилизации, необходимо подавать через ответственных лиц Заказчика.
    • Отходы необходимо собирать и утилизировать отдельно по видам материалов (например, строительный мусор, древесина, лом, высококачественная сталь и т. д.).

    Договор подряда №

    • обеспечить устойчивость и закрепление стенок котлованов
    • не допустить возникновения угрозы проникновения грунтовых вод или затопления
    1. Под земляными работами в данном регламенте, среди прочего, понимаются следующие виды работ:
    • работы по разработке грунта
    • рытье котлованов и траншей для укладки труб и кабелей
    • буровые и свайные работы
    • сбойка выработок
    • перемещение грунта в результате взрывных работ
    • бурение, зондирование с целью проверки грунта или другие исследования грунта
    • установка заземляющих электродов
    • установка столбиков для обозначения кабельных трасс
    • установка столбов для табличек, натяжных тросов анкеровки и т.

    Договор подряда на выполнение работ и услуг, образец, бланк Условия и сроки оказания услуг Работы производятся в дневное и ночное время суток.

    Договор на земляные работы

    • обеспечить устойчивость и закрепление стенок котлованов
    • не допустить возникновения угрозы проникновения грунтовых вод или затопления
    1. Под земляными работами в данном регламенте, среди прочего, понимаются следующие виды работ:
    • работы по разработке грунта
    • рытье котлованов и траншей для укладки труб и кабелей
    • буровые и свайные работы
    • сбойка выработок
    • перемещение грунта в результате взрывных работ
    • бурение, зондирование с целью проверки грунта или другие исследования грунта
    • установка заземляющих электродов
    • установка столбиков для обозначения кабельных трасс
    • установка столбов для табличек, натяжных тросов анкеровки и т.

    Договор подряда на выполнение работ и услуг, образец, бланк

    Форс-мажор При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
    Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств. 11. Реквизиты сторон Исполнитель: ООО » …

    Обеспечить пожарно-сторожевую охрану объекта и нести ответственность за сохранность механизмов и другого имущества «Исполнителя». 8. Разрешение споров Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.

    При выполнении настоящего договора Стороны будут руководствоваться действующим законодательством. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде.
    9. Ответственность сторон Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. 10.

    Обеспечить выполнение Работ своими или привлеченными силами, надлежащего качества. В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц, всю ответственность за их действия в рамках договора подряда на выполнение работ и услуг перед Заказчиком несет Подрядчик.3.2.2.


    В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти с места производства Работ принадлежащее ему имущество.3.2.3. Нести ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.3.2.4.

    Иметь необходимые лицензии, разрешении, допуски и т.д., необходимые для выполнения данного вида Работ.3.3. ПОДРЯДЧИК вправе:3.3.1.

    Договор подряда на производство земляных работ

    • При передаче наряда-допуска (акт-допуск) ответственность за строительное мероприятие и за соблюдения данной директивы переходит к производителю работ или к ответственному лицу Подрядчика. Он должен проинструктировать всех сотрудников, которые участвуют в выемке грунта, факт прохождения сотрудниками инструктажа должен быть подтвержден документально.
    • Все земляные работы на территории Заказчика должны быть одобрены компетентным ответственным лицом Заказчика. Он контролирует на месте соблюдение указанных в разрешении требований, предъявляемых к выполнению земляных работ. Ответственное лицо Заказчика уполномочено в случае выявления нарушений остановить работы.
    • Оригинал наряда-допуска должен иметься на строительной площадке в течение всего срока строительства.

    Важно

    Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте. График работы: 6 дней в неделю, не менее 8 часов в сутки.

    Внимание

    Договор действителен до 31. 12. 2007 г. 6. Обязательства «Исполнителя» Для выполнения условий настоящего договора «Исполнитель» обязуется: После оплаты «Заказчиком» аванса, в течении трёх дней предоставить технику (экскаватор, гидромолот) на объект и начать работу. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре.

    Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

    Договор подряда на выполнение земляных работ образец

    Приемка результатов санации осуществляется Заказчиком. Топливо должно храниться в соответствии с постановлением о горючих жидкостях.

    • Заправка транспортных средств и рабочих машин должна осуществляться только при помощи одобренных Заказчиком мобильных заправочных станций, какие-либо исключения недопустимы. Непосредственное переливание загрязняющего воду топлива из бочек/контейнеров в более мелкую тару должно осуществляться только в поддонах достаточного размера.
    • Удаление отходов / утилизация
    1. При производстве работ применять преимущественно технологии, обеспечивающие сокращение образования отходов и возможность их утилизации.
    2. За удаление отходов всех видов отвечает Подрядчик. Необходимо строго соблюдать требования законодательства.
    • При транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении загрязняющих воду веществ необходимо соблюдать принципы обращения с такими веществами.
    • Мыть транспортные средства, рабочие машины и прочие сооружения разрешается только в предусмотренных для этого местах.
    • Забор и отвод воды из систем пожаротушения разрешается только в целях тушения пожаров.
    • Почва/грунтовые воды
    1. Вредные вещества всех видов не должны приводить к загрязнению почвы и грунтовых вод.
    2. При производстве работ проводить оптимизацию использования отведенных участков постоянного и временного землепользования с целью уменьшения площади техногенного воздействия.
    3. Применяемые машины и устройства должны быть герметичными или быть защищены посредством поддонов.

    Договор подряда на выполнение земляных работ бесплатно

    • вскрытие кабельных желобов и лотков, а также
    • механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

    Для проведения этих работ необходим наряд-допуск на выполнение земляных работ, а при проведении этих работ на территории Заказчика дополнительно требуется разрешение на выполнение работ.

    1. Зоной безопасности считается зона, ограниченная не менее 1 м с каждой стороны от линии, измеряя от внешнего края трубопровода/кабельной трассы (далее именуются линии), а также зона над линиями до уровня поверхности.

    В пределах этой зоны безопасности применение машин запрещено. Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

    Источник: https://vip-real-estate.ru/2018/05/04/dogovor-podryada-na-vypolnenie-zemlyanyh-rabot/

    Договор на выполнение работ по засыпке котлована

    Договор на услуги экскаватора земляные работы

    Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 4.

    СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору:4.1.1. Начало – 31 января 2014 г.4.1.2. окончание – 31 апреля 2014 г.4.2. Окончание работ оформляется актом выполненных работ.4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет Подрядчика.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

    Типовой договор на разработку котлована (скачать) — tsk

    Внимание Своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.3.5. ЗАКАЗЧИК вправе:3.5.1.

    В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.3.5.2.

    В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:3.5.2.1.

    Образец договора на вывоз грунта

    Возведение любого здания, в том числе и сооружения – это достаточно кропотливый и затратный процесс, как по времени, так и по финансовым средствам.

    Важным этапом в этом процессе являются земляные работы, которые свою очередь состоят из нескольких пунктов: — разработка грунта и его перемещение; — устройство главного основания и прокладка подземных коммуникаций; — дренажные работы; — доставка грунта, песка, щебня, бетона и асфальта по месту назначения; — вертикальная планировка. Стоит также отметить, что на практике принято различать земляные, подводные и подземные работы.
    Предмет договора подряда на земляные работы Независимо от вида работ все эти действия требуют профессионального и ответственного подхода к организации и строгого соблюдения комплекса требований СНиП. От того, как будут выполненные земляные работы, будет в дальнейшем зависеть всё строительство.

    • обязанность вести перечень опасных веществ
    • обязанность составлять инструкции по использованию
    • обязанность по общей защите
    1. Для защиты здоровья необходимо соблюдать:
    • правила техники безопасности
    • общие рабочие инструкции
    • общепризнанные правила
      • техники безопасности
      • производственной медицины
      • гигиены труда
    1. Последовательность мер безопасности
    • технические меры
    • организационные меры
    • индивидуальные меры
    1. Обращение с источниками излучения

    Применение радиоактивных установок и обращение с ними (например, источниками излучения для контроля просвечиванием) на территории Заказчика необходимо согласовывать с ответственным за радиационную безопасность Заказчика.

    За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных настоящим Договором, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% (один процент) от суммы невыполненных обязательств по Договору за каждый день просрочки.5.2.

    В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков в выполненных работах, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.5.3.

    В случае просрочки осуществления платежа Заказчиком за фактически выполненный объем работ при отсутствии вины Подрядчика в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы невыполненных обязательств договора за каждый день просрочки, но всего не более 10% (десяти процентов).5.4.

    • Земляные работы, которые могут выполняться без наряда на выполнение земляных работ:
    • немеханизированные работы в грунте на глубине не более 20 см
    • механизированная выемка отсыпанного в отвал грунта, который находится над поверхностью территории
    • забивание свай для закладки точек согласно координатам в связи с выполнением землемерных работ
    • работы во время экстренных ситуаций (для предотвращения опасностей руководитель работ может по согласованию с организацией, эксплуатирующей линию, определить соответствующие земляные работы).
    • размывание котлованов и/или скважин
    • выполняемые вручную работы, при которых вынутый грунт лопатами загружается в контейнер механизированного вспомогательного средства.
      1. Для проведения всех земляных работ на территории Заказчика, которые выходят за рамки работ, описанных в п.
    • вскрытие кабельных желобов и лотков, а также
    • механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

    Для проведения этих работ необходим наряд-допуск на выполнение земляных работ, а при проведении этих работ на территории Заказчика дополнительно требуется разрешение на выполнение работ.

    1. Зоной безопасности считается зона, ограниченная не менее 1 м с каждой стороны от линии, измеряя от внешнего края трубопровода/кабельной трассы (далее именуются линии), а также зона над линиями до уровня поверхности.

    В пределах этой зоны безопасности применение машин запрещено. Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

    • Котлованы и траншеи должны быть закреплены (например, установка откосов).
    • Если во время выполнения работ в котлованах и траншеях существует риск для сотрудников, то ответственное лицо Заказчика должно оформить наряд-допуск на работу в замкнутых пространствах.
    • Работы вблизи железнодорожных путей
    • При выполнении работ вблизи железнодорожных путей зоной безопасности является участок, ограниченный 10 м с каждой стороны от центра пути, если существует опасность того, что непреднамеренно может быть затронут свободный габарит путей (например, при выполнении крановых и земляных работ).
      1. Для выполнения этих работ вблизи железнодорожных сооружений требуется согласование с соответствующим ответственным лицом Заказчика. Подрядная фирма должна своевременно подать заявку на получение разрешения.

    Важно В данном случае выступает результат выполненной работы. Важно расписать все земляные работы, которые должен выполнить подрядчик, с использованием той или иной строительной техники и разрешительной документации.

    При этом, если в договоре подряда не предусмотрено личное выполнение земляных работ подрядчиком, то он имеет право привлекать третьих лиц, так званных субподрядчиков.
    Однако, ответственность за выполнение работ несёт генеральный подрядчик.

    Следующий момент по договору подряда на земляные работы – это сроки выполнения работ, с указанием начального и финального старта. Возможен вариант распределения выполнения земельных работ по этапам.
    Для этого необходимо составить график.

    Для примера можно взять договор подряда на земляные работы образец. И, конечно же, составляя образец договора подряда на земляные работы, необходимо определиться с ценой работ.

    Источник: https://dolgoteh.ru/dogovor-na-vypolnenie-rabot-po-zasypke-kotlovana/

    Договор на земляные работы экскаватором образец

    Договор на услуги экскаватора земляные работы

    От того, как будут выполненные земляные работы, будет в дальнейшем зависеть всё строительство. Вот поэтому главная задача заказчика – это выбрать честного и хорошего подрядчика, имеющего опыт и всю необходимую техническую базу.

    Как только вы определились с выбором, важно заключить с подрядчиком соглашение, а иным словами – юридический договор подряда на земляные работы, в котором прописываются все условия сотрудничества.

    Согласно данному документу одна сторона (подрядчик) обязывается выполнить по заданию заказчика указанные виды земельных работ и сдать их в установленные сроки. В свою очередь заказчик должен принять этот результат и произвести полную оплату. Согласно Гражданскому кодексу РФ этот договор является возмездным, консесуальным и взаимным.

    Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

    Итак, прежде чем выбрать образец, необходимо определить все существенные условия контракта.

    Согласно пункту 1 , подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчику необходимые условия для выполнения деятельности, принять результат и уплатить обусловленную цену, то есть существенными являются следующие положения:

    1. положение о начальном и конечном сроке выполнения ().
    2. положение о содержании работ (ст. , );
    3. предмет (п. 1 ст. 432 ГК РФ);

    В качестве существенных требований можно назвать также состав и содержание технической документации (п.

    Это, прежде

    Договор на выполнение работ по засыпке котлована

    Работники, обслуживающие средства напольного транспорта с механическим приводом, должны во время эксплуатации носить сигнальные предупредительные жилеты. Инфо Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.3.3.2.

    В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:3.5.2.1.

    договор на копку траншеи

    От того, как будут выполненные земляные работы, будет в дальнейшем зависеть всё строительство.Вот поэтому главная задача заказчика – это выбрать честного и хорошего подрядчика, имеющего опыт и всю необходимую техническую базу.

    Как только вы определились с выбором, важно заключить с подрядчиком соглашение, а иным словами – юридический договор подряда на земляные работы, в котором прописываются все условия сотрудничества.

    Согласно данному документу одна сторона (подрядчик) обязывается выполнить по заданию заказчика указанные виды земельных работ и сдать их в установленные сроки.

    Договор на выполнение земляных работ образец

    Сыктывкар « » 201 г.

    Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

    1.1. Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г. Сыктывкар « » 201 г. Управление жилищно-коммунального

    Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ

    Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ ___________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ по проекту, утвержденному ________________________________________________.

    1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.

    1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

    Источник: https://advokatn.ru/dogovor-na-zemljanye-raboty-ehkskavatorom-obrazec-78720/

    Адвокат Фомин