Договор на ремонт грунтовой дороги образец

Договор субподряда на выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия

Договор на ремонт грунтовой дороги образец
г. _______________ “___”____________ ____ г. _______________________________,именуем___ в дальнейшем “Субподрядчик”, (наименование)в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

)__________________________,с одной стороны, и ____________________________, (Устава, положения или (наименование) доверенности)именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________, (должность, Ф.И.О.

)действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны, (Устава, положения или доверенности)заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1.

Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить своим иждивением работы по ремонту участка дорожного покрытия площадью ______ кв. м, а Подрядчик обязуется принять и оплатить работу Субподрядчика.

1.2. Координаты участка дорожного покрытия, подлежащего ремонту: ______________________________________.

1.3. Задание Подрядчика содержит следующую информацию: ___________________ и приведено в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.4. Сроки выполнения работ указаны в Графике работ, приведенном в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.5. Стоимость работ подлежит согласованию Сторонами и должна быть указана в Смете, форма которой приведена в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.6. Стороны признали обязательными для выполнения следующие ГОСТы и строительные нормы и правила:

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. В течение _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Субподрядчику:

а) задание Подрядчика;

б) пакет проектной документации на ремонт, который включает в себя следующие документы: _____________________________________.

2.1.2. Оказать следующее содействие Субподрядчику:

а) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

б) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

в) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

г) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________.

2.1.3. Не позднее _________ с момента получения от Субподрядчика проектов Сметы и Графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения.

2.1.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.

2.1.5. Не позднее _________ с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности результата работ к приемке принять работы и документы, указанные в п. 2.2.6 настоящего Договора.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, составить Смету и График работ и направить на утверждение Подрядчику.

2.2.2. Не позднее _________ с момента утверждения Подрядчиком Сметы и Графика работ приступить к выполнению работ при условии выполнения Подрядчиком своих обязанностей, предусмотренных п. 2.1.2 настоящего Договора.

2.2.3. Не позднее _________ с даты начала работ направить в органы государственного строительного надзора извещение о начале работ, в тот же срок предоставить Подрядчику доказательство направления такого извещения.

2.2.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, Приложений к нему, проектной документации, обязательными для применения ГОСТами, санитарными правилами и нормами, требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.5. Завершить работы в срок, указанный в Графике работ (не позднее “___”__________ ____ г.), по завершении уведомить Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

2.2.6. К “___”__________ ____ г. (дате приемки работ) подготовить оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Вносить изменения в проектную документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в Смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ.

2.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением Графика, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

2.3.3. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Сторонами.

2.4. Субподрядчик вправе:

2.4.1. Не принимать проектную документацию, не прошедшую государственную экспертизу в установленном действующим законодательством порядке.

2.4.2. Требовать пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

2.4.3. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору установлена в Смете (Приложение N ___ к настоящему Договору).

3.2. Установленная в Смете стоимость работ может быть изменена по письменному соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при внесении изменений в объем и содержание работ по предложению любой из Сторон;

б) при изменении продолжительности работ;

в) при изменении номенклатуры материалов и оборудования, поставляемых Субподрядчиком;

г) в связи с текущим изменением стоимости строительных материалов, изделий, оборудования, тарифов и оплаты труда;

д) при остановке работ по причинам, зависящим от Подрядчика или в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, при условии выполнения Субподрядчиком требований по безопасности ведения работ.

3.3. Подрядчик обязуется уплатить установленную Сметой стоимость работ (при условии, что Стороны не договорились об ином) в течение ______ банковских дней с момента получения от Субподрядчика документов, указанных в п. 2.2.6 настоящего Договора.

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на счет Субподрядчика. Обязанность по оплате работ считается исполненной надлежащим образом с момента списания денежных средств в установленном Сметой (или более поздней договоренностью Сторон) объеме с расчетного счета Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 настоящего Договора, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком срока оплаты работ Субподрядчика Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 4.1 настоящего Договора.

4.4. В случае нарушения Субподрядчиком условия, содержащегося в п. 2.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения своих реально понесенных документально подтвержденных убытков.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, Стороны решают такие разногласия путем переговоров и, в случае если переговоры не принесут результата, – путем направления письменных претензий.

Сторона, получившая претензию, обязана уведомить об этом лицо, ее направившее, в течение _________ с момента получения такого письма. Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее _________ с момента ее получения.

5.2. Лицами, уполномоченными на получение претензий, являются:

5.2.1. Со стороны Подрядчика – ___________________ (Ф.И.О., должность).

5.2.2. Со стороны Субподрядчика – ___________________ (Ф.И.О., должность).

5.3. В случае если результат переговоров и/или претензионной работы не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в арбитражный суд ___________________ (указать наименование суда, которому подсудно дело).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

6.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

6.2.1. Приложение N ___ – Задание Подрядчика.

6.2.2. Приложение N ___ – График работ.

6.2.3. Приложение N ___ – Смета работ (форма).

6.2.4. Приложение N ___ – Пакет проектной документации (перечень документов указан в подп. “б” п. 2.1.2 настоящего Договора).

6.2.5. Приложение N ___ – Акт выполненных работ.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. Подрядчик:___________________________________________________________________________адрес: ____________________________________________ тел.

__________________р/с: ______________________________________________________________________к/с: ______________________________________________________________________БИК: ______________________________ ИНН/КПП: ______________________________ 7.2.

Субподрядчик:___________________________________________________________________________адрес: ____________________________________________ тел.

__________________р/с: ______________________________________________________________________к/с: ______________________________________________________________________БИК: ______________________________ ИНН/КПП: ______________________________

7.3. Уведомления и сообщения Стороны направляют друг другу:

а) по следующим номерам факсов:

________________ (Подрядчик);

________________ (Субподрядчик);

б) адресам электронной почты:

________________ (Подрядчик);

________________ (Субподрядчик).

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик: Субподрядчик: _____________________ _____________________ (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F

Договор на текущее содержание и ремонт подъездного пути необщего пользования – Договор оказания услуг, работ

Договор на ремонт грунтовой дороги образец

________________________________________

г. ________________                                                           « __ » __________ 20___г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны и   _____________________________________________,   именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на условиях настоящего договора оказывать услуги по текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути необщего пользования в __________________________, принадлежащих Заказчику (далее – пути), согласно расценок, указанных в Приложении № 1 и технического задания, указанного в Приложении № 2.

По согласованию сторон, объем работ по договору может быть увеличен не более, чем на 10% от первоначального объема работ, предусмотренного настоящим договором.
1.2. Сумма договора составляет _____________________________________ руб., в том числе НДС 18 % ___________________________ руб.

1.3. Срок оказания услуг с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:

2.1.1. Обеспечение на пути безопасных условий труда работников Исполнителя, связанных с исполнением условий настоящего договора.

2.1.2. Согласование с Исполнителем производства всех работ, выполняемых на пути, в том числе связанных с подвижным составом, находящимся на этом пути.

2.1.3. Производство оплаты за выполненные Исполнителем работы и услуги в порядке и сроки, указанные в п. 3 настоящего договора.

2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:

2.2.1. Выполнение всех работ и услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора.

2.2.2. Выполнение работ, указанных в п.п. 1.1. из собственных материалов, согласно норм расхода материалов верхнего строения пути на 1 км.

2.2.3. Соблюдение норм, правил и инструкций по охране труда, пожарной и промышленной безопасности при выполнении работ, связанных с исполнением настоящего договора.

2.2.4. Устранять за свой счет все нарушения в части содержания пути Заказчика, выявленных контролирующими органами и возмещать Заказчику убытки, возникшие у него в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему договору.

2.2.5. Производить допуск персонала к проведению работ по предмету договора оформлением Акта-допуска сторонних организаций для производства работ на территории объектов _____________________.

3. Порядок расчетов за выполненные работы

3.1. Стоимость работ и услуг Исполнителя устанавливается ежемесячно согласно Приложения  № 1 настоящего договора.

Стоимость работ и услуг является фиксированной и не подлежит пересмотру.

3.2. За работы и услуги выполненные Исполнителем, Заказчик уплачивает Исполнителю 100% стоимости работ согласно Приложения № 1 до конца месяца следующего за отчетным, после подписания сторонами акта выполненных работ и предъявления счет-фактуры.

3.3. По требованию одной из сторон может производиться взаимная сверка расчетов.

4. Перечень приложений к договору

4.1. К настоящему договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью и имеющие равную юридическую силу:

4.2. Приложение № 1 – калькуляция на оказание услуг по договорным ценам.

4.3. Приложение № 2 – техническое задание.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.4.

В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты __________________ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 6.4. настоящего договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

7. Сроки действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с « __ » __________ 20___ года и  действует до « __ » __________ 20___ года включительно.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. С подписанием настоящего договора теряют силу все ранее заключенные между Сторонами договоры на оказание услуг  по договорным тарифам.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам и организациям любую информацию, содержащуюся в настоящем договоре и в других документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                            ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________________________________/_________________М.П.________________________________________________/_________________  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К договору №_________________ от «____»______________ 20___ г.

на оказание услуг по договорным ценам.

Калькуляция  

стоимости текущего содержания и ремонта подъездного пути необщего пользования

________________________________________________.

п/пНаименование затратКол-воЦена, руб.Сумма
в месяцв год
1З/плата монтёра пути на 1 км 
1.1З/плата монтёров пути на весь путь
2З/плата монтёров на 1 стрелочныйперевод
2.1з/плата монтёров на обслуживание всех стрелочных переводов
ИТОГО 
Районный коэффициент 
Итого 
Отчисления в фонды 
Итого 
Материалы верхнего строения пути
Накладные расходы 
Итого 
Плановые накопления 
Итого 
НДС 
ВСЕГО

Заказчик                                                                Исполнитель

________________________________________________/_________________М.П.________________________________________________/_________________  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К договору №_________________ от «____»______________ 20___ г.

на оказание услуг по договорным ценам.

Техническое задание.

1. Предмет договора, объемы работ:

Текущее содержание и ремонт железнодорожного подъездного пути необщего пользования ______________________________________________.

Текущее содержание и ремонт железнодорожного подъездного пути необщего пользования подразумевает выполнение следующих работ:

  • промер и осмотр путей, не менее 1 раза в месяц, с предоставлением результатов заказчику;
  • выправка и рихтовка пути;
  • одиночная смена шпал и переводных брусьев;
  • одиночная смена рельс;
  • оправка и пополнение балластной призмы;
  • смазка и подкрепление стыковых и закладных болтов;
  • перешивка и регулировка ширины колеи;
  • замена скрепления, вышедшего из строя;
  • ремонт механических частей стрелочных переводов;
  • замена и добивка костылей;
  • вырубка кустов, очистка путей и стрелочных переводов от травы;
  • очистка водоотводных сооружений на железнодорожных путях;
  • в зимнее время регулярная очистка путей снегоуборочной техникой на железнодорожном ходу, стрелочных переводов, железнодорожных переездов от снега и льда.

Характеристика железнодорожного пути:

  • протяженность – _____ км (деревянные шпалы, рельсы Р-65, балласт щебень, ПГС, эпюра шпал от _____ до ____ шт/км);
    • ручные стрелочные переводы – __ шт. (Р-65, деревянные шпалы, 1/9, 1/11);
  • сбрасывающий остряк – __ шт.;
    • ж/д переезды – __ шт.;
    • ж/д технологические проезды – __ шт.

2. Технические требования и условия выполнения работ.

  • для производства работ по очистке снега наличие технически исправного маневрового локомотива, прошедшего положенные по межремонтным срокам виды технического и капитального ремонтов, оборудованного поездной и маневровой радиосвязью;
  • наличие необходимого путевого инструмента и оборудования;
  • наличие снегоуборочной техники на железнодорожном ходу для очистки путей;
  • наличие ответственного лица для решения оперативных вопросов с заказчиком;
  • наличие опыта предоставления данных услуг.

3. Место выполнения работ:

Железнодорожные подъездные пути необщего пользования __________________________________________.

4. Сроки выполнения работ:

__.__.20__ г. – __.__.20__ г.

Заказчик                                                                Исполнитель

________________________________________________/_________________М.П.________________________________________________/_________________  М.П.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Договор подряда на ремонт дороги – образец

Договор на ремонт грунтовой дороги образец

Отношения сторон по типовому образцу договора подряда регламентируются нормами главы 37 ГК РФ. В соответствии с договором, подрядчик берет на себя обязательство выполнить определенную работу по заданию заказчика и сдать ее результаты, в установленный соглашением срок. А заказчик берет на себя обязательство принять и оплатить результат работы, в обусловленном договором порядке.

Предметом договора является работа и ее результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем. Качество достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых в тексте документа, должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобным работам.

Главной особенностью договора является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик вправе привлечь к исполнению обязательств по договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед заказчиком за достижение результата. При привлечении третьих лиц (субподрядчиков) исполнитель выступает в роли генерального подрядчика.

Цена договора подряда на ремонт дороги

Цена не является существенным условием соглашения. Цена включает в себя компенсацию издержек, понесенных подрядчиком при исполнении обязательств по договору, и вознаграждение за выполненную работу.

Особенностью договора является возможность установления цены соглашения в виде сметы, оформляемой в качестве приложения или одного из разделов договора.

Смета включает в себя несколько разделов: расходы на оборудование и материалы, расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на выплату заработной платы, вознаграждение подрядчика и т.д.

Структура и содержание типового образца договора подряда на ремонт дороги

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора. Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить соответствующие работы в установленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

    Сроки выполнения, объем и содержание работ указываются в Календарном плане (является неотъемлемой частью договора). Информация о материалах и оборудовании для выполнения работ раскрывается в Перечне материалов и Перечне оборудования. Оба приложения являются неотъемлемой частью договора.

    Далее указывается, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и лицензии для проведения работ.

  4. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) действует до даты (или события).

    Указываются соответствующие даты (или события).

  5. Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается договор подряда на ремонт дороги и действующего законодательства РФ.
  6. Сроки выполнения работ. Срок определяется поэтапно в Календарном плане, являющемся неотъемлемой частью договора.

  7. Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  8. Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  9. Гарантия качества работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка и действующего законодательства РФ.
  10. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и законодательством РФ.
  11. Основания и порядок расторжения сделки.

    Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным настоящим договором подряда на ремонт дороги и действующим законодательством РФ.

  12. Разрешение споров. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.

  13. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  14. Прочие условия.
  15. Список приложений.
  16. Адреса и реквизиты сторон.
  17. Подписи сторон.

Заполнить и скачать типовой бланк договора подряда на ремонт дороги можно на нашем сайте вместе с приложениями:

  • Техническое задание;
  • Смета;
  • Перечень материалов;
  • Перечень оборудования;
  • Календарный план;
  • Акт приема-передачи материалов;
  • Акт приема-передачи оборудования;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Внимание! Представленный текст является описанием образца договора подряда на ремонт дороги. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/remont_dorogi_obrazec/

Юридические консультации

Договор на ремонт грунтовой дороги образец

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

Договор подряда

Подробный разбор видео и наши коментарии к нему:

В нем говорится, что дом по адресу ул. Парковая 10 признан не пригодным для проживания и подлежит сносу. Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дополнительно сообщаем, что администрацией поселения подана заявка об участии в областной программе по переселению граждан из аварийного фонда.

Договор на асфальтирование дорог образец Для дороги ведущей к дому нужно выровнять небольшие ямки для этого нужно 20 кубов щебня гранитного с доставкой в поселок Сиверский. Высококачественное асфальтирование дорог и територий. ИЩУ Договор на укладку асфальта образец.

Договор определяет взаимные права, обязанности и ответственность Сторон. Приложения к договору и протоколы, составленные после заключения договора, в зависимости от их содержания, могут дополнять или изменять содержание отдельных пунктов договора при условии подписания их полномочными лицами обеих сторон.

Приказ об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка.

Основная задача приказа о назначении директора выявление управляющего органа и его правомочности. Требования к письменному обращению 1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны. Справка для больничных листов при увольнении.

Вот примерный образец заполнения книги.

Образец реестр протоколов общего собрания. Ручей, протекающий рядом с дорогой, в период разлива переливается через дорогу. Росреестр ссылается что необходима регистрация ипотеки в силу закона, договор или. Гарантия не распространяется на.

Строительство дорог в Санкт-Петербурге, строительство дорог в дачном поселке, строительство Строительство и ремонт дорог.

Договор подряда на отсыпку дороги образец 0. Отсыпка основания дорог подушки.

Фактически дорожное полотно никто не обслуживает, выравнивание дороги грейдером, подсыпка дороги осуществлялись последний раз в более 25 лет назад.

На оказание услуг по благоустройству и озеленению. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, которые хранятся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

Строительство основания дорог, дорожной подушки подушка дорожного полотна.

Срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней.

Это может сделать только грамотный специалист, который готов дать гарантию на свою работу.

Лубна и Грязновка так и остался в аварийном состоянии. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 двадцать календарных дней. Комплексный курс бухгалтерского учета для начинающих с параллельным обучением.

Образец договора на погрузку и вывоз снега представлен ниже 6. Выполнение работ по отсыпке земельных участков под строительство жилых зданий. Если ей так и не будут пользоваться, то она зарастёт.

Реферат игрушки для детей логопедической группы 7 вида. Как правильно сдать квартиру в аренду. За истекший промежуток времени дорога пришла в полную негодность.

Договор на вывоз грунта – образец составления — Единство Образцы используемых материалов предварительно согласовываются с Заказчиком.

Для выполнения работ по настоящему договору Субподрядчик принимает на себя обязательства. Дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Догово по расчистке муниц дорог Пиляндышевского сельского поселения.

Договор на асфальтирование территории образец.

Предоставляем и оплачиваем отпуск при неполном рабочем.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу,.

В соответствии с законодательством на основании данной письменной жалобы инициировать возбуждение административного делопроизводства в отношении лиц, ответственных за ненадлежащее содержание данного участка дороги. Заказ на ремонт или заточку инструментов приспособлений. Обзор новостей образования 1418 января. Договор перевода долга трехсторонний образец документа.

Совет православных церковных приходов Преображенского монастыря, именуемое в 6. Указанные в Вашем обращении ЛЭП 04 на ЖБ опорах и питающий её трансформатор на балансе администрации Елизаветинского сельского поселения никогда не состояли. Постарайтесь прочесть ваше же письмо не как подписавший цинично равнодушный чиновник, а со стороны жителей деревни.

Отсыпка щебнем выполняется в соответствии с нормами типовых конструкций и . Договор на отсыпку известняковым щебнемдороги образец. Можно. Кроме грунтового профиля, при выборе стратегии отсыпки участка необходимо . Договор на отсыпку известняковым щебнемдороги образец.

Договор.

Общая длина участков покрытия плитами ПДН и укрепления щебнем дороги составляет . приемке с участием проектной организации при заключении договора на освидетельствование контрольных образцов бетона; Грунт для отсыпки земляного полотна предусмотрен из временного резерва.

Представьте, что вы живёте здесь и ваши пожилые родители, и малолетние дети.

Вспомните, что Вы говорили на митинге у памятника 9 мая и ещё планируете?!

Не ВЫ те решения принимали, но Ваше равнодушие ещё хуже.

Отсыпка щебнем выполняется в соответствии с нормами типовых конструкций и . Договор на отсыпку известняковым щебнемдороги образец. Можно. Кроме грунтового профиля, при выборе стратегии отсыпки участка необходимо . Договор на отсыпку известняковым щебнемдороги образец.

Договор.

Общая длина участков покрытия плитами ПДН и укрепления щебнем дороги составляет . приемке с участием проектной организации при заключении договора на освидетельствование контрольных образцов бетона; Грунт для отсыпки земляного полотна предусмотрен из временного резерва.

Предлагаю пригласить на обследование представителя Гатчинской администрации, пусть разделят свою вину. Скоро лёд снова будет таять и его в очередной раз в виде снежной жижи разбрызгают самосвалами и на пешеходов.

Из Вашего письма не понятно, какое отношение имеет наша улица к аренде земельного участка?

Выравнивание отсыпкой является самым дорогим из всех методов и самым трудозатратным. Расторжение арендного договора по обоюдному согласию сторон является наиболее Образец.

Заявление о регистрации тс образец заполнения.

В законодательстве Российской Федерации не предусмотрено официальной формы для уведомления для расторжения аренды. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по 10.

Договор определяет взаимные права, обязанности и ответственность Сторон.

Образец договора на отсыпку дороги

При достижении соглашения по договору, готов оформить заказ на покупку и доставку щебня до Колтушей. Образец договора аренды участка для сельскохозяйственного пользования —. Образец договора аренды земельного участка Инструкция по составлению заявления и договора на межевание земельного участка.

Акт аттестации для проведения аварийно.

Станция — гарантия от производителя составляет 3 года.

Действительность долговой расписки. В инспекцию заявление об отмене. Хозяйствующие объект ы, зарегистрированные как плательщики налога на добавленную стоимость, обязаны применять счетфактуру при. Мы бы рекомендовали подготовить нормальное заявление. Благодарственное письмо депу тату.

Образец типового договора на оказание услуг. А после обильных осадков с соседнего участка происходит подтопление моих хозяйственных построек, которые приходят в негодность. Если Вы думаете, чем и как поднять дачный участок на 20-30 см, то лучшим ответом будет хороший плодородный грунт.

Определяя правовую природу соглашения о намерениях заключить договор, можно отметить, что оно сходно с предварительным договором, однако.

Особенности уведомления о расторжении договора аренды. Образец договора подряда на земляные работы скачайте на конструкторе договоров. Площадь и состояние участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий Акт передачи объекта подрядчику образец просм 15.

Договор на благоустройство территории земельного участка.

Отсыпка щебнем выполняется в соответствии с нормами типовых конструкций и . Договор на отсыпку известняковым щебнемдороги образец. Можно. Кроме грунтового профиля, при выборе стратегии отсыпки участка необходимо . Договор на отсыпку известняковым щебнемдороги образец.

Договор.

Общая длина участков покрытия плитами ПДН и укрепления щебнем дороги составляет . приемке с участием проектной организации при заключении договора на освидетельствование контрольных образцов бетона; Грунт для отсыпки земляного полотна предусмотрен из временного резерва.

Образец договора дарения земельного участка смотрите. Одной из важных составляющих строительных работ являются земляные работы. Совет православных церковных приходов Преображенского монастыря, именуемое в 6.

Сроки рассмотрения письменного обращения 1.

Оглавление Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги Договор на субподряд строительство дорог Договор на ремонт автомобиля.

Важная роль здесь отведена человеческому фактору. Как и любое другое строительство, асфальтирование дорог происходит по принципу четкого соблюдения технологических требований. Договор на отсыпку известняковым щебнемдороги образец.

Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Отсыпка щебнем выполняется в соответствии с нормами типовых конструкций и . Договор на отсыпку известняковым щебнемдороги образец. Можно. Кроме грунтового профиля, при выборе стратегии отсыпки участка необходимо . Договор на отсыпку известняковым щебнемдороги образец.

Договор.

Общая длина участков покрытия плитами ПДН и укрепления щебнем дороги составляет . приемке с участием проектной организации при заключении договора на освидетельствование контрольных образцов бетона; Грунт для отсыпки земляного полотна предусмотрен из временного резерва.

То есть, асфальтирование дорог – это последний этап, завершающий строительство дороги в целом. Компания “РРС “Звезда” осуществляет комплексное асфальтирование дорог, дворовых Работы производим в сроки прописанные в договоре и с качеством, соответствующим 300,00.

Эти процедуры необходимы для развития инфраструктуры.

Отсыпка щебнем выполняется в соответствии с нормами типовых конструкций и . Договор на отсыпку известняковым щебнемдороги образец. Можно. Кроме грунтового профиля, при выборе стратегии отсыпки участка необходимо . Договор на отсыпку известняковым щебнемдороги образец.

Договор.

Общая длина участков покрытия плитами ПДН и укрепления щебнем дороги составляет . приемке с участием проектной организации при заключении договора на освидетельствование контрольных образцов бетона; Грунт для отсыпки земляного полотна предусмотрен из временного резерва.

Выполнение работ по укладке асфальтного покрытия. Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.

Как сделать подложку в W в любом месте.

Как составить письмо с извещением об этом в администрацию?

Согласно условиям договора оказания услуг грузоперевозки определяется транспортное время продолжительность транспортировки , то есть время, в течение которого автотранспорт выполняет всю совокупность грузовых, технических, коммерческих операций в пункте погрузки, по маршруту следования и в пункте назначения. Необходимым для ИП, штатного расписания у организации. Выход из строя оборудования при соблюдении правил эксплуатации. Между лицами заключается соглашение о возмещении расходов.

Асфальтирование дворов, укладка асфальта, проездов, площадок, строительство временных дорог. В договоре подряда на строительство дороги фиксируются основные права и обязанности участников сделки, сроки Дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.

Договор на асфальтирование дорог образец

Особенно хорошо выглядит асфальтированная площадь перед торговыми центрами, бизнес – центрами и. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить комплекс работ 1.

Подготовить подъезд к месту производства буровых работ.

Асфальтирование дорог представляет собой укладку асфальтобетонных смесей на подготовленное основание. Договор на асфальтированию дорог в рк образец К слову, пути, сделанных, 2014, много – много, образцовых зеркальных новых дорог, евпаторию.

Источник: http://travers-md.ru/zashita-prav/dogovor-na-otsipku-izvestnyakovim-shebnemdorogi-obrazets.php

Договор на ремонт грунтовой дороги образец

Договор на ремонт грунтовой дороги образец

Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения счета от Подрядчика (или: ________________________________________________________________).

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2.

Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.5.

4.2.3. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.2.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.3.3.

Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.

2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику.

Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.

2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.

2.3.

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2.

Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.2.1. Начало работ: ______________________________;

3.2.2. Окончание работ: ___________________________.

3.3.
Приемка работ по асфальтированию дороги осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ, а также исполнительную документацию.

3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний, обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.6.

За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [значение] % стоимости услуг за каждый день просрочки.

7.4. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [вписать нужное] % от суммы долга за каждый день просрочки.

7.5. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

7.6.
Ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ, несет Подрядчик.

7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных СНиП, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта.

7.8.

Важно

В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим существенного повышения цены работы сообщить об этом Заказчику.

4.1.5. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

4.1.6. Самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории объекта и прилегающей к ней территории.

4.1.7.

Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

4.1.8. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба сооружениям, коммуникациям и сетям.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.2.2.

KёhПmЖУ83WЛх∙tНр(Iф²╔d

Источник: http://juristdoka.ru/dogovor-na-remont-gruntovoj-dorogi-obrazets/

Адвокат Фомин