Договор на изготовление торта образец

Договор поставки продукции (изделий)

Договор на изготовление торта образец
Тип документа: Договор поставкиДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Размер файла документа: 8,0 кб

Договор поставки – это регулятор взаимоотношений поставщика и покупателя.

Объектом договора выступает продукция различного предназначения. В договоре устанавливаются две основные составляющие: стоимость услуги и срок ее выполнения.

Кроме того, здесь учитывается задействованность каждой из сторон и их ответственность друг перед другом.

В договоре должны найти свое отражение:

  • обязанности поставщика – изготовить и поставить заказанный товар в срок;
  • обязанности покупателя – принять товар и оплатить его, убедившись в качестве;
  • разрешение поставщику перепроверять ту продукцию, которую покупатель счел некачественной, забракованной. В случае действительно такого нарушения покупатель должен возвратить поставщику в обозначенный срок эту продукцию.

Ответственность по договору

Договор определяет, в чем состоит имущественная ответственность и что следует за ее нарушение.

Если имеет место недопоставка продукции или ее просрочка, отвечает за это поставщик, выплачивая покупателю регулируемую договором неустойку – фиксированный процент от стоимости всей продукции.

Если же продукция некачественная или не соответствует техническим характеристикам, поставщику предстоит выплатить штраф покупателю. Размер штрафа прямо пропорционален плохому качеству такой продукции.

Посмотретьвсе страницы

в галерее

Посмотретьвсе страницы

в галерее

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. 1. На основании согласованного графика поставок от «» года. Поставщик обязуется изготовить и поставить в гогду, а Покупатель принять и оплатить в количестве и сроки согласно графику, приложенному к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право досрочно отгрузить изделия. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать .

3. ЦЕНЫ И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по ценам прейскуранта №, утвержденного по согласованной цене со сроком действия до «» года.

3.2. Тара и упаковка в цену поставляемых изделий не входят и оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранту.

3.3. Сумма поставки по настоящему договору составляет рублей копеек.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

4.1. Отгрузка производится транспортом грузовой скоростью. Поставка продукции иногородним получателям осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Минимальной нормой отгрузки является .

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Продукция должна упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТов или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Расчеты за поставляемую продукцию производятся путем .

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «» года и действует до «» года.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Заказчик обязан для изготовления изделий в срок оформить передачу «Поставщику» фондов на или отгрузить наличия в сроки, ассортименте и количестве согласно прилагаемой к договору спецификации, которая является его неотъемлемой частью. В случае задержки выделения фондов или передачи сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

Договор на изготовление торта образец

Договор на изготовление торта образец

ПcW-,ЩчwЙvк├─╦╔к■ gZ╫E0└, ┌2{ч;┌pынцyЁБшdqХHvwжq╪])├?;#═v╟зgлйИ▒©pЁсa ▒`ЛМЗ9 %┬Ь]╞8щhg╦Г к▒═тшE?сн{оq║В┤e┬Ъb╗pF┘»нc&о’√nЖR└┌·7╤\Я$DОg»м-$╨СГ1Ф@8╧╨N)9┼H6цH╠ёС4″Х%K+Fщ┐ДМ9╤Y┴Ерj░bX┬░АmВш7?A┼≈╪o·≤∙БQу1▄зnфF3╬Ё[╛(≈÷∙~ул▐═NВ*┌щХ7юНяш:(@h┌■ЙпЖlYёи}≤│⌡╠sиC&╩и*(┬6┼к°╧╙╤:p g%зGъ╕ф√МХ≥ЧS╧tR╛▓W╩У╗п*1═жЫm▀кj]÷Qk;Ю5╣~╗5з▓▀?KЯeC[╩∙h»Д╔╪pнёТ█Ё0zh/ гM═С╦еМ╔»╤.&рг∙|иp▓█┴`Mш╧kHБ*Cп2cУ▓ЁX г╘HdsСZые?Тх0╟│▌Иц▌╤_Ю&PWЯvиа▓lv┤▐ФsТбф Гщ°░t■&A▄/`юi)≈mкЙГi╚Ъ▐═╞э м_ач=Б╗[h%WъкiGsБЙf$ CB╘\q2Htm L⌡н└ЮD╦⌡щ╡4\дзт рvХ╕V !∙²╬_═]╧Х/h┬║vRИ╞╬рo{ИjП +╢√ГNН╒эT└ОЗL~╨р~°z⌡█u─╒─d_Qs╘═YNМ,ТyT&jЮя▓Ъ╝Аzq┼√lПpьqяиhй∙ШпЛЛеNl~│ ~ ▐p▌В K╫)▒!ojz!╤g▓║ПR2╢G;иПЧ╘s=ь;PcSm┤┤ Ф╘,зZg╖F|Л;▌0M?Щк▒c─бa┬4}N╓ьxlЬ┬й █╓/.w»╓╔uh╝3]I`A╔Чэ@.╜г│ЛЯMЭ’&яh~/P▌≥0Ц─·Л╘3ezт≤-#A╚pРNТ╗ш≤≈iр╣ ` TEтсд’|╤FuрЯ┘e~нП]Q╚⌠ й.|▐Ф┤∙чeb╘┴8╒3ЩКJчu╣$°Eж-Вёы▒╧д%ХyJxO┤╛M≈═JR)Z~и∙T,GOЦё▀jМ9МEt√uСЗBD_DDЪy▐Ъ?rЙЪЩM▀qрjлoГ┌0YN’хИзY▒сД╖.

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех изменениях наименования, юридического адреса, платежных реквизитов, ликвидации или реорганизации предприятия не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения указанных изменений.

9.10. Покупатель в обязательном порядке должен письменно предупредить за 7 (Семь) календарных дней об открытии каждой новой торговой точки.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры по заключению, изменению, расторжению, признанию недействительным либо выполнению условий настоящего Договора по возможности разрешаются путем переговоров.

10.2.
В случае не достижения согласия споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде __________________.

11

В случае обнаружения дефекта поставленной Продукции (выявления некачественной Продукции) в течение гарантийного срока вызов и явка представителей Продавца для участия в составлении рекламационного акта являются обязательными.

Продавец обязан направить своего представителя к месту нахождения некачественной Продукции в течение трех календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя.

В случае неявки представителя Продавца в указанный срок рекламационный акт составляется Покупателем самостоятельно и считается принятым (утвержденным) Продавцом без возражений.

На основании рекламационного акта Поставщик по выбору Покупателя выполняет одно из обязательств, указанных в п. 6.4 настоящего раздела.

6.4.

Не позднее трех суток до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора.

3.3.5. Отказаться от принятия продукции, если вследствие просрочки Подрядчика результаты работы утратили для него интерес.

3.3.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при невыполнении Подрядчиком этого требования отказаться от настоящего договора.

3.4.
Заказчик обязуется:

3.4.1. Предоставить Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ.

3.4.2. Принять и оплатить продукцию в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4. Ответственность сторон

4.1.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ №______

г._______________ «___» ___________ 20__ г.

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________________, действующего на основании ___________ и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________________действующего на основании _____________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Внимание Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Начало работы устанавливается за трое суток до планируемой даты поставки изделия. Окончание работы и сдача ее Заказчику: число,месяц,год; временной интервал(3часа) __________________________________________________________________________________________________________

1.4.

Сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон.

1.5. Продукция является собственностью Заказчика и используется Заказчиком по его усмотрению.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _______________________ рублей.

2.2.


Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _______________________рублей.

2.3. Заказчик оплачивает выполненные работы после подписания акта приемки выполненных работ (спецификация к договору)

2.4.

После составления рекламационного акта Поставщик по выбору Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты составления указанного акта своими силами и за свой счет: -заменяет Продукцию на новую, доставляет её Покупателю, и возмещает все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, либо возвращает денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

7. Ответственность Сторон

7.1. Продавец несёт полную ответственность за качество поставляемой Продукции, за соблюдение сроков поставки Продукции, а также за полноту и правильность оформления сопроводительной документации на Продукцию.

7.2.

Важно

При централизованной доставке транспортом Поставщика Покупатель производит выгрузку Товара своими силами и средствами в пределах установленных норм времени (не более 30мин.).

2.6. Самовывоз Товара транспортом Покупателя, осуществляется при наличии санитарного паспорта, выданного органами Госсанэпиднадзора. В этом случае Покупатель несет ответственность за соблюдение санитарных норм при погрузке и транспортировке Товара.

2.7.

Поставщик отгружает Покупателю по согласованию Товар в многооборотной (возвратной) таре (европаллет, лотки). Покупатель желающий получить тару в собственность, должен выплатить Поставщику ее залоговую стоимость. Если залоговая тара Покупателем не возвращена или пришла в непригодное состояние по вине Покупателя, залоговая стоимость по таре не возвращается Покупателю, а переходит в собственность Поставщика.

2.8.

По требованию другой Стороны Сторона договора обязана предоставить официальный документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы.

8.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных о бстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора.

3.7.2.

В случае обнаружения недостачи Товара при его приемке, представитель Покупателя, осуществляющий приемку Товара и лицо ответственное за доставку Товара (водитель-экспедитор) вносят соответствующие изменения в ТТН и заверяют данные изменения своими подписями, или составляют Акт о факте выявленных расхождений. Форма Акта согласовывается Сторонами. В этом случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется.

3.7.3.
При обнаружении при приемке Товара излишков, Покупатель вправе:

а) принять излишки и оплатить по той же цене, которая указывается в ТТН.

Поставщик имеет право в одностороннем порядке без уведомления Покупателя расторгнуть настоящий Договор, если Покупатель не производил заказ Товара в течение 4 (Четырех) месяцев с даты последней поставки.

9.7. Поставщик вправе приостановить очередную поставку товара при наличии просроченной более 5 (пяти) дней дебиторской задолженности Покупателя до момента исполнения Покупателем обязательства по оплате за уже отгруженный Поставщиком товар.

9.8. В части исполнения финансовых обязательств Покупателя по проведению расчетов за поставленный Товар, Договор действует до полного их исполнения, с учетом штрафных санкций и погашения неустойки.

Досрочное расторжение Договора со стороны Покупателя возможно только при отсутствии его финансовой задолженности перед Поставщиком.

9.9.

Неоднократно изменялся порядок прохождения медкомиссии.В настоящее время прохождение ЭЭГ обязательно для кандидатов в водители и водителей с категориями C, D.Остальные же могут быть направлены на исследование по решению врача-психиатра. Если доктор посчитает нужным, то он выписывает направление.В такой ситуации до тех…

Собрания объединенияНа обычных собраниях рассматриваются текущие проблемы кооператива и пути их решения, а также такие вопросы: прием в члены ГСК или лишение членства тех, кто допустил неплатежи за коммуналку или за взносы, и пр.;отчет председателя о проделанной работе и об итогах за отчетный период;изменение размера…

Обычно этот документ выглядит в виде таблицы или оформляется списком, который включает в себя все сведения о выявленных дефектах и вероятностях для их исправления. Если организация составляет документ самостоятельно, то она может оформить его как на фирменном бланке, так и на обычном листе А4. При этом акт в обязательном…

Источник: http://juristdoka.ru/dogovor-na-izgotovlenie-torta-obrazets/

Договор на изготовление и поставку товара – Советы юриста – АНГАРД.РФ

Договор на изготовление торта образец

г. _________

«__» ______ 20__г.

______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. ________________

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:

Продавец:

Источник: https://xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-postavki/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-tovara/

5. Приемка Продукции

5.1. Продукция передается Покупателю по адресу доставки, указанному в п.
3.2., и в сроки, согласованные Сторонами в п. 2.1.3.

5.2. Продукция передается в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемой Продукции. Тара и упаковка должны предохранять Продукцию от повреждений и утраты качеств при транспортировке и хранении.

За несвоевременную оплату Товара Поставщику, Покупатель уплачивает штрафную неустойку в размере 0,3% от суммы просроченного платежа за отгруженный Товар за каждый день просрочки и процент за пользование чужими денежными средствами в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на момент просрочки платежа, за каждый день такой просрочки.

6.6. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по графику в согласованном ассортименте и объеме, Покупатель возмещает Поставщику стоимость транспортных расходов по фактическим затратам Поставщика на доставку Товара, а также уплачивает штраф в размере 5% от стоимости доставленного, но не принятого Товара.

6.7.

В случае несвоевременного возврата многооборотной тары Покупатель уплачивает пени в размере 0,3% от стоимости невозвращенной в срок тары за каждый день просрочки.

7

При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия случая форс-мажора.

8.2. В случае если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 90 (Девяносто) дней Сторона, не ссылающаяся на обстоятельство форс-мажора, имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем соответствующего письменного уведомления противоположной Стороны.

9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.2.
После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка в отношении предмета Договора теряют силу.

9.3.

Выгрузка Заказа осуществляется силами Исполнителя.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Заказа должно соответствовать действующим требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых в Российской̆ Федерации.

2.2.

Важно

Претензии Заказчика предъявляются Исполнителю путем выставления Заказчиком письменной̆ претензии. В каждой̆ претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также ссылка на дату поставки и номер Товарной накладной̆.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней̆ с момента получения претензии направить Заказчику ответ либо принять другие меры, направленные на урегулирование возникшей̆ ситуации.

3. РЕКЛАМАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ВОЗВРАТ ПОСТАВЛЕННОГО ЗАКАЗА

3.1.

В случае обнаружения дефекта Продукции при её приемке Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления по выбору Покупателя заменить некачественную Продукцию и возместить Покупателю все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, или в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

7.8. В случае просрочки поставки/ замены Продукции (части Продукции) более, чем на 20 (двадцать)календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20% от стоимости непоставленной Продукции и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой.

Источник: http://advokat-sledstvie.ru/dogovor-na-izgotovlenie-torta-obrazets/

Адвокат Фомин